Госзакупки + Тендер

Как только закончится стройка, придет прокуратура и отъебет всех за нецелевое использование средств.

Ах да, еще в проект будут заложены материалы, которых либо вообще в России нет, либо производит карманный заводик нужных чинуш, и каждая поставка растянется на 6 месяцев, когда можно было купить на ближайшем хозяйственном рынке аналог вчера.

Там системная проблема, без тендера все разворуют, с тендером все встанет колом.

Прецедент в Арбитражном суде Московской области заставил мир госзакупок задуматься. Подрядчик, который не смог уложиться в сроки из-за независящих от него причин, добился продления контракта через суд, несмотря на сопротивление заказчика. Разбираемся, как это произошло и что это значит для всех участников госзакупок.

🔍 Что случилось?

В 2018 году между заказчиком и подрядчиком был заключен контракт на реконструкцию дороги в Подмосковье. Сроки выполнения работ несколько раз продлевались, но к 2025 году возникли новые проблемы:

• Изменения в проекте: пришлось пересмотреть плановое положение дороги, схемы освещения, канализации и электроснабжения.

• Импортозамещение: шведские насосы заменили на российские аналоги из-за санкций.

• Скрытые коммуникации: на стройплощадке обнаружили неучтенные инженерные сети, из-за чего часть работ приостановилась.

• Задержки экспертизы: госэкспертиза вовремя не согласовала корректировки.

Подрядчик неоднократно уведомлял заказчика о проблемах, но ответа не получил. В итоге сроки снова сорвались, и стороны оказались в суде.

⚖️ Почему суд встал на сторону подрядчика?

Арбитражный суд разрешил продлить контракт, опираясь на два ключевых аргумента:

1. Статья 451 ГК РФ
   Суд признал, что обстоятельства, помешавшие выполнить работы, не зависели от подрядчика:

   • Изменения в проекте и санкции невозможно было предвидеть в 2018 году.

   • Исполнение контракта в прежние сроки привело бы к убыткам для подрядчика.

   • Расторжение контракта навредило бы общественным интересам — дорога осталась бы недостроенной.

2. Поправки в законе 44-ФЗ (2022 г.)
   В 2022 году в закон о госзакупках добавили важное исключение: если из-за форс-мажора (санкции, изменения проекта) контракт нельзя исполнить, его условия можно менять даже после однократного продления. Раньше это было запрещено.

📌 Что это значит для участников госзакупок?

1. Для подрядчиков

   • Фиксируйте всё: уведомления, письма, протоколы совещаний. Если заказчик игнорирует проблемы — это ваше главное доказательство в суде.

   • Не бойтесь суда: даже если контракт уже продлевался, шансы есть. Особенно если проект социально значимый (дороги, больницы, школы).

   • Изучайте закон 44-ФЗ: новые поправки дают больше гибкости при форс-мажорах.

2. Для заказчиков

   • Не игнорируйте уведомления: это может обернуться судом и дополнительными расходами.

   • Сотрудничайте с подрядчиком: если проблемы реальны, проще изменить контракт, чем искать нового исполнителя.

💡 Главный вывод

История с подмосковной дорогой показывает: госзакупки становятся гибче. Суды всё чаще учитывают реальные обстоятельства, а не формальные нарушения. Это хорошая новость для добросовестных подрядчиков, которые сталкиваются с непредвиденными сложностями.

Но важно помнить: успех зависит от документов. Чем подробнее вы фиксируете каждый этап работ и переписку с заказчиком — тем выше шансы защитить свои интересы.

🚨 Хотите знать больше о тонкостях госзакупок?
Подписывайтесь на наш телеграм-канал 💸 Бизнес и госзакупки 💸. Здесь мы разбираем кейсы, объясняем законы и делимся лайфхаками, которые помогут вам выигрывать тендеры и избегать конфликтов.

Источник: Решение Арбитражного суда Московской области от 07.05.2025 по делу №А41-3609/2025

В мире госзакупок нередко звучат громкие истории о схемах, взятках и злоупотреблениях. Одна из них — недавнее дело в Бурятии, которое вскрыло целую цепочку нарушений в дорожной отрасли. 🔗⚖️ Этот случай — не просто уголовная хроника, а наглядный пример того, как коррупция разрушает инфраструктуру и доверие к власти.

🔍 Что произошло?

В мае силовики провели обыски в министерстве транспорта региона. Выяснилось, что высокопоставленный чиновник, курировавший госзакупки и дорожные проекты, попал под следствие. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении полномочий.

Дело связано с ранее арестованными руководителями подрядных организаций, которые, по версии следствия, участвовали в схемах с бюджетными деньгами. Все нити ведут к распределению контрактов на ремонт и строительство дорог — области, где нарушения часто остаются «в тени».

🛠️ Как работала система?

1. «Свои» подрядчики 👥
   По данным расследования, чиновник мог лоббировать интересы конкретных компаний. Взамен — получал «благодарности» в виде денег или иных выгод.

2. Искажение условий тендеров 📝
   Технические задания подгонялись под «нужных» исполнителей, а конкуренты отсекались из-за завышенных требований.

3. Некачественное исполнение 🚧
   Деньги уходили в карманы, а дороги строились с нарушениями. Результат — быстрое разрушение инфраструктуры и повторные тендеры на ремонт.

💡 Почему это важно для всех?

Коррупция в госзакупках — не абстрактное зло. Она бьет по:

• Бюджету 💸: Украденные миллионы можно было вложить в школы, больницы, новые дороги.

• Бизнесу 📉: Честные компании проигрывают тендеры из-за нечестной конкуренции.

• Доверию 🤝: Граждане перестают верить, что налоги работают на их благо.

🔄 Как пытаются решить проблему?

Власти Бурятии заявили, что давно сотрудничали с правоохранителями, чтобы собрать доказательства. Это часть общей стратегии:

• Тихие проверки 🤫: Оперативную работу ведут без публичности, чтобы не спугнуть участников схем.

• Цифровизация 📲: Внедрение электронных площадок и открытых данных снижает риски манипуляций.

• Жесткие санкции ⚖️: Даже высокие должности не спасают от уголовной ответственности.

🚧 Что не так с системой госзакупок?

Дело в Бурятии — симптом системных проблем:

• Слабый общественный контроль 👀: Граждане и СМИ редко проверяют, как тратятся бюджетные миллионы.

• Недостаток прозрачности 🕵️: Техническая документация часто написана так, что даже эксперты не сразу видят подвох.

• Круговорот нарушителей 🔄: Участники схем переходят из бизнеса в чиновники и обратно, сохраняя связи.

📌 Как защитить себя и бизнес?

1. Изучайте тендеры 🔎: Проверяйте историю заказчиков и подрядчиков на порталах ЕИС.

2. Сообщайте о нарушениях 📢: Анонимные обращения могут запустить проверку.

3. Требуйте открытости 🗣️: Участвуйте в общественных слушаниях по крупным контрактам.

🌟 Заключение

Дело в Бурятии — не повод для скепсиса, а сигнал к действию. Чем больше прозрачности и контроля, тем меньше шансов у коррупции. И помните: честные госзакупки — это не только закон, но и основа для развития регионов.

💡 Хотите знать больше о том, как работать с госзакупками без рисков?
Подписывайтесь на телеграм-канал 💸 Бизнес и госзакупки 💸 — здесь делимся лайфхаками, разбираем кейсы и следим за новостями из первых рук. Ваша безопасность начинается с информации!

Источники: официальные данные расследования, открытые материалы СМИ.

Получились следующие результаты: Падение цены от начальной цены в процентах

1. Тендеры в которые не было заявлено ни одного участника – 32 шт.

2. Падение менее 1% - 69 шт.

3. от 1 до 5% - 24 шт.

4. от 5 до 10% - 44 шт.

5. от 10 до 20% - 113 шт.

6. от 20 до 30% - 111 шт.

7. свыше 30% - 84 шт.

   
   

Борьба за тендеры

Из 477 конкурсов в 308 развернулась настоящая резня. Окончательная цена была гораздо ниже начальной. С высокой вероятностью, выигравшая сторона заработает очень мало. Если вообще удастся что-то заработать.

Последствия демпинга

В среднем в тендерах кровле себестоимость материалов составляет 60% от начальной цены. Поэтому выигрыш тендеров с таким понижением вынуждает подрядчиков мошенничать, а это прямой путь к уголовному делу. Очень опасно менять материал на более дешевый аналог с худшими характеристиками.

Есть ли хорошие новости?

137 тендеров выиграли подрядчики с понижением которое позволит им заработать.

Тендеры без понижения цены.

И самое интересное – это 32 тендера куда не было заявлено ни одного участника. (В двух из них участники были, но были не допущены к торгам)

Итог

Почти в 29% тендеров от выложенных понижение не было катастрофическим. И подрядчики смогут заработать выполняя их.

71% тендеров было взято с колоссальным понижением цены. И у части подрядчиков впереди большие проблемы.

И самый интересный сегмент – это 32 тендера по которым никто не заявился. А это 6,7% от общего числа. И там были очень интересные тендеры. Подрядчики просто до них не добрались.

Данные которые легли в основу этого поста выложены в телеграмм канале: https://t.me/stroimonitor

Генерация: тексты, идеи, ответы на вопросы

С помощью мощной языковой модели Яндекса вы можете создавать тексты разных стилей и форматов, писать код, выполнять задания по математике и решать другие задачи. Она объяснит сложное простыми словами, поможет разобраться в новой теме и подскажет идею. А если подключить функцию поиска, модель будет использовать не только свои знания, но и информацию из интернета — вы сможете узнать, на основе каких источников составлен ответ.

Раньше эта языковая модель была доступна только по подписке, теперь она открыта для всех — причём в улучшенной версии. Обновлённая версия полнее отвечает на вопросы, больше знает о мире, а случаев, когда она уходит от ответа, стало почти на треть меньше. В момент пиковой нагрузки вместо мощной модели может отвечать её облегчённая версия, что будет отражено в интерфейсе.

Режим рассуждений

В этом режиме нейросеть Алиса пошагово решает задачу: прежде чем ответить на вопрос, она выстраивает логическую цепочку рассуждений. Следить за ходом её мысли можно в реальном времени. Вы сможете понять, как нейросеть рассуждает и почему делает именно такие выводы. А заодно — взять на заметку её подход.

Генерация изображений

В чате с Алисой теперь вы можете генерировать сколько угодно картинок. Изображение легко скачать, чтобы использовать в соцсетях или презентации. Функция работает на базе обновлённой модели YandexART. По сравнению с предыдущей версией она создаёт изображения более высокого качества и с меньшим числом дефектов.

Работа с файлами

Загружайте в чат с Алисой текстовые файлы в форматах pdf, txt, doc и docх. Нейросеть сумеет ответить на вопросы по их содержанию, проанализировать данные или сделать сжатый пересказ. Например, вы можете загрузить в чат файл с ответами респондентов, чтобы Алиса подготовила по ним отчёт. Или дать нейросети научную статью, чтобы она сделала конспект или глоссарий.

Персонализированное общение с Алисой — в опции «Про»

Опция «Про» получила ещё одно важное обновление. Теперь подписчикам доступна функция персонализированного общения с Алисой. Нейросеть будет учитывать, что раньше сообщал о себе пользователь в диалогах: например, чем он увлекается, какую кухню любит, как зовут его собаку. Чтобы получать персонализированные ответы, нужно авторизоваться в Яндексе или познакомиться с нейросетью на умной колонке или ТВ Станции. Для этого достаточно сказать: «Алиса, давай познакомимся».

Использовать новые бесплатные возможности вы можете в чате на https://alice.yandex.ru, на главной странице Яндекса, в приложениях Алиса и Яндекс, а также в Яндекс Браузере для Android (чуть позже нейросеть появится в десктопном Браузере и версии для iOS). Будем рады вашим отзывам!